| dc.contributor.advisor | 楊淑文 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 陳玉潔 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 陳玉潔 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 17-Sep-2009 14:29:46 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 17-Sep-2009 14:29:46 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 17-Sep-2009 14:29:46 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0896510043 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/32809 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 法律學研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 89651004 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 工程契約變更在工程進行中極為常見，其亦為常引起工程爭議事由之一。惟我國民法承攬一節，係對於具有完成一定工作特徵之契約而設，並未針對工程契約之特性與特殊問題設置規範，因此，在工程契約中解釋與適用法律時，常出現困難與見解不一之情形，定作人與承攬人權利義務關係處於不明確之狀態。以我國法角度探討工程變更爭議中當事人權利義務關係，應有必要。 本文將工程契約變更之爭議略分為三部分：第一部分是在何種情形下定作人應辦理工程契約變更？此問題涉及工程契約變更之原因以及契約工作範圍。契約之工作範圍如何以契約解釋加以認定？工地狀況與契約工作範圍之關係為何？工作範圍的改變應如何認定？此等將於本文第三章討論。 第二部分是當定作人辦理工程契約變更時，雙方權利義務為何？於此之下將討論定作人除有變更之權利外，是否有變更之義務？承攬人除得請求報酬外，是否有通知、繼續施工及照顧維持工地之義務？其次，定作人應如何辦理工程契約變更？於此將討論工程契約變更之程序、主體、時間、方式、應遵循之法令。定作人辦理工程契約變更限制為何？本文略整理出幾項限制：1.針對工作指示變更2.契約通常範圍之限制（契約同一性之限制）3.減少工作之限制4.政府採購法之限制5.建築法規之限制。最後，承攬人於定作人辦理工程契約變更時，是否得請求調整報酬及展延工期？此等問題將於第四章討論。 第三部分置於第五章之下，當定作人未辦理工程契約變更，但定作人其他指示或行為造成承攬人施作契約外工作時，承攬人得否請求依契約中工程變更約定調整報酬及展延工期？此問題涉及所謂「擬制變更」理論，本文認為不應援用擬制變更理論解決爭議，而應將定作人其他指示或行為造成承攬人施作契約外工作之情形區別以下類型討論：1.雙方就契約之約定解釋歧異2.有瑕疵之契約規範及業主未揭露資訊3.趕工4.業主干擾或在履約過程未能協力配合，以此為主軸分析當事人於我國法下之法律關係。反之，如不認為承攬人施作契約外工作時係因定作人其他指示或行為所造成，乃是承攬人自行施做時，則產生承攬人得否主張無因管理或不當得利之問題？最後，將一併於第五章討論實務中常見之漏項與實做數量爭議，釐清與工程契約變更之關係。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1第一節 研究動機與目的 1第二節 研究範圍及方法 2第一項 研究範圍 2第二項 研究方法 3第三節 本文架構 4第二章 工程施工契約之風險分配 7第一節 工程施工契約性質及法律之適用 7第二節 契約之風險分配 9第一項 風險分配與工程爭議之發生 9第二項 契約計算報酬方式與風險分配 10壹、總價契約 10貳、單價契約 12參、成本加報酬契約 15一、成本加固定比例報酬契約 16二、成本加固定報酬契約 16三、成本加獎勵金契約 16四、保證上限成本契約 17肆、未約定計算報酬方式 18伍、小結 19第三項 契約計算報酬方式與工程契約變更爭議之關係 20壹、總價契約 20貳、單價契約 21參、成本加報酬契約 23第三節 法律之風險分配 23第一項 概說 23第二項 民法承攬之規定與風險分配 25壹、工作給付危險以及對待給付危險 25貳、材料毀損滅失之危險 30參、工作瑕疵 30肆、定作人違反協力義務 31伍、定作人任意終止 32陸、報酬超過概數 33第三項 誠信原則、情事變更原則與風險分配 34第三章 工程契約變更與工作範圍 37第一節 工程契約變更之意義 37第一項 工程契約變更、工程變更與設計變更 37壹、工程契約變更 37貳、工程變更 39參、設計變更 40肆、小結 40第二項 名詞定義 41第二節 工程契約變更之原因 42第三節 工作範圍 44第一項 確定工作範圍之意義 44第二項 確定工作範圍之方法—契約解釋 45壹、契約解釋應探求當事人真意 45貳、不利於條款使用者之解釋原則 51參、契約文件適用優先順序 52一、問題之提出 52二、圖說有標示工程項目，詳細價目表上未記載 53三、圖說未標示工程項目，詳細價目表有記載 54四、承商依據圖說施作之工作項目數量與工程價目表上之數量差異55五、圖說與詳細價目表上均未記載 56第三項 工地狀況與工作範圍 57壹、美國法 58貳、我國法 59一、承攬人勘查工地義務 59二、承攬人合理勘查可得而知之工地狀況 62三、非承攬人合理勘查可得而知之工地狀況 64四、小結 69第四項 工作範圍之變更 70壹、工作項目增減 70貳、數量增減 71參、工作內容與性質之改變 73肆、施工方法改變 75伍、施工順序與施工時程之改變 76第四章 定作人辦理工程契約變更 78第一節 定作人與承攬人之權利義務 78第一項 定作人單方指示工程變更權利 78第二項 定作人指示工程變更之義務 80第三項 雙方合意變更 81第四項 承攬人通知義務、繼續施工義務及照顧維持工地之義務 82壹、通知義務 82貳、繼續施工義務 83參、照顧維持工地義務 85第二節 辦理工程契約變更 85第一項 合意變更與單方變更 85第二項 工程契約變更之程序 88第三項 工程契約變更之主體 90壹、定作人及其授與代理權之人 90貳、無權代理與表見代理 93第四項 工程契約變更之時間 95壹、工程契約成立前 95貳、工程契約成立後，交付完成工作物前 98第五項 定作人指示工程變更之方式—書面要件 100壹、美國法 100貳、我國法 101第六項 公共工程應遵守相關法令 102壹、相關法令之限制 102貳、審計機關或上級機關之同意 103第三節 工程契約變更之限制 105第一項 針對工作指示變更 105第二項 契約通常範圍之限制（契約同一性之限制） 106壹、美國法 106貳、我國法 111一、額外工作 111二、契約同一性 113第三項 減少工作之限制 117壹、刪除主要工作或使刪除後契約工作數量、金額顯著減少 118貳、將減少之工作交由其他承攬人施做 119第四項 政府採購法之限制 119壹、美國法 119貳、我國法 120第五項 建築法規之限制 122第四節 調整報酬 124第一項 承攬人請求調整報酬之權利 124第二項 契約之約定 128第三項 新增工作項目 129壹、新增工作項目之認定 129貳、協議新單價 131第四項 契約所載工作項目 133壹、重新議定單價 133一、非在相同條件下施工 133二、數量增減過大 133三、物價波動 135四、小結 137貳、乙式計價工作項目 138第五項 刪除工作項目 139第六項 間接影響費用 140壹、間接影響費用之內容 140貳、承攬人請求依據 141第五節 展延工期 144第一項 展延工期之約定 144壹、不可歸責承攬人而影響要徑工作 144貳、金額比例法或面積比例法 145參、另外就變更工作給予工期 145第二項 免責契約條款 146壹、定作人就展延工期有最後決定權之約款 146貳、承攬人逾期申請視為放棄之約款 147第五章 定作人未辦理工程契約變更 150第一節 定作人其他指示或行為造成承攬人施做契約外工作 150第一項 擬制變更理論 151壹、擬制變更理論之由來 151貳、擬制變更理論在我國法之發展 152第二項 雙方就契約之約定解釋歧異 155壹、美國法 155貳、我國法 156第三項 有瑕疵之契約規範及業主未揭露資訊 158壹、美國法 158貳、我國法 159一、定作人指示不適當之法律效果 159二、承攬人檢查定作人指示之義務 166第四項 趕工 169壹、美國法 170貳、我國法 172一、進度落後可歸責於承攬人 172二、進度落後不可歸責承攬人或配合定作人需要而趕工 174三、進度落後部分可歸責承攬人，部分不可歸責承攬人 175第五項 定作人干擾或在履約過程未能協力配合 175壹、美國法 175貳、我國法 177一、工程契約中定作人之協力義務 177二、定作人違反協力義務之主觀要件 179三、承攬人之請求權基礎 183四、免除遲延賠償責任條款 206第六項 展延工期 213第二節 承攬人自行施做 213第一項 無因管理 213第二項 不當得利 216第三項 承攬人遲延責任 219第三節 漏項、實做數量差異與工程契約變更 220第一項 漏項與工程契約變更 220壹、總價契約 221貳、單價契約 232第二項 實做數量差異與工程契約變更 233第六章 結論 241參考文獻 259 | zh_TW |
| dc.format.extent | 100128 bytes | - |
| dc.format.extent | 71521 bytes | - |
| dc.format.extent | 140997 bytes | - |
| dc.format.extent | 299740 bytes | - |
| dc.format.extent | 600861 bytes | - |
| dc.format.extent | 661401 bytes | - |
| dc.format.extent | 853298 bytes | - |
| dc.format.extent | 895306 bytes | - |
| dc.format.extent | 276468 bytes | - |
| dc.format.extent | 250099 bytes | - |
| dc.format.extent | 41599 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0896510043 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 工程契約變更 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 工程變更 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 設計變更 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 工作範圍 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 工地狀況 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 工程契約變更限制 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 本質變更 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 契約通常範圍 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 展延工期 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 擬制變更 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 定作人指示不適當 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 趕工 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 定作人協力義務 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 漏項 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 數量差異 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 工程契約變更之爭議問題 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 壹、中文參考文獻資料 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、 書籍： | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王志興編，《仲裁案例選輯（Ⅰ）》，中華民國商務仲裁協會，1996年8月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王志興編，《仲裁案例選輯（Ⅲ）》，中華民國商務仲裁協會，1999年1月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王志興編，《工程仲裁案例選輯（Ⅰ）》，中華民國仲裁協會，2000年12月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王志興編，《工程仲裁案例選輯（Ⅱ）》，中華民國仲裁協會，2003年7月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王伯儉，《工程人員契約法律實務》，永然文化，1996年12月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王伯儉，《工程糾紛與索賠實務》，元照，2002年10月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王澤鑑，《基本理論債之發生》，1999年10月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王澤鑑，《民法總則》，2000年9月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王澤鑑，《不當得利》，1996年10月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 史尚寬，《債法總論》，作者自版，1972年3月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 史尚寬，《債法各論》，作者自版，1960年11月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 古嘉諄、劉志鵬編，《工程法律實務研析》，元照，2004年12月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《公共工程爭議處理案例彙編（Ⅰ）》，1997年11月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《公共工程爭議處理案例彙編（Ⅲ）》，1998年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《政府採購申訴案例彙編（一）》，2000年12月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《政府採購申訴案例彙編（二）》，2002年4月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《政府採購申訴案例彙編（三）》，2005年4月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《政府採購履約爭議處理案例彙編（一）》，2001年3月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《政府採購法逐條釋例彙編（一）》，2000年10月，二版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《政府採購投標須知及契約範本彙編》，2004年5月，三版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 行政院公共工程委員會編印，《政府採購法令彙編》，2004年12月，十五版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 林誠二，《民法債編各論（中）》，瑞興圖書，2002年3月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 邱聰智，《新訂民法債編通則（上）（下）》，作者自版，2001年2月，一版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 邱聰智，《新訂債法各論（中）》，元照，2002年10月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 邱闖，《國際工程合同原理與實務》，中國建築工業出版社，2002年3月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 姚志明，《誠信原則與附隨義務之研究》，元照，2003年2月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 孫森焱，《民法債編總論上冊、下冊》，作者自版，1999年10月，修訂版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 梁鑑編，《國際工程施工索賠》，淑馨出版社，1999年1月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 黃立，《民法債編總論》，作者自版，1999年10月，二版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 黃立編，《民法債編各論（上）》，元照，2004年10月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 黃茂榮，《債法總論（第二冊）》，作者自版，2002年9月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 黃茂榮，《債法各論（第一冊）》，作者自版，2003年8月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 黃鈺華、蔡佩芳、李世祺，《政府採購法解讀—逐條釋義》，元照，2003年7月，二版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 陳自強，《契約之內容與消滅》，學林，2004年1月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 湯禮智編，《國際工程承包總論》，淑馨出版社，1998年6月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 詹森林，《民事法理與判決研究（三）-消費者保護法專論》，作者自版，2003年8月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 劉宗榮，《定型化契約論專輯》，三民，1988年1月，初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 鄭玉波，《民法債編總論》，三民書局，1996年11月，15版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 鄭玉波，《民法債編各論（上）》，三民書局，1997年8月，17版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 蔡守智，《營繕工程之行政管理：契約與規範（增訂版）》，詹氏書局，2000年9月，三版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 羅昌發，《政府採購法與政府採購協定論析》，元照，2004年10月，二版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 二、 期刊論文： | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 丁穩勝，余文恭，〈對第二十七條「營繕工程承攬契約應記載事項實施辦法」之展望下篇—建議明訂定作人之契約義務〉，營建知訊，第248期，頁24-27，2003年9月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王澤鑑，〈損害賠償之歸責原則〉，收於氏著《民法學說與判例研究第一冊》，頁345-350，1996年10月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王澤鑑，〈民法總則在實務上的最新發展（五）—最高法院九○及九一年度若干判決的評釋〉，台灣本土法學雜誌，57期，頁55-75，2004年4月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王祥騮，〈營建工程之特性及管理原則〉，商務仲裁，第42期，頁22-27，1996年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王明德、蔡世祿，〈工程契約交易成本之比較分析〉，收於中華民國第一屆營建管理學術研討會論文集第三冊，頁115-122，1999年4月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 江宛臻、張宏節，〈公共工程契約數量差異之問題研究〉，收於《2002年全國科技法律研討會論文集》，頁417-442，2002年11月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 余文恭，〈論工程契約定作人之指示—兼論FIDIC紅皮書之相關規定〉，法令月刊，第55卷第11期，頁10-17，2004年11月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 余文恭，〈從工程契約之動態發展論工程契約之變更—兼論FIDIC紅皮書之相關規定〉，法令月刊，第55卷第12期，頁25-34，2004年12月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 余文恭，〈從工程契約關係的動態發展論工程契約之解釋〉，營造天下，第107/108期，頁37-42，2004年12月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李家慶，〈工程招標、投標、決標與工程契約之訂立〉，營建知訊，第163期，1996年8月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李家慶，〈乙式計價之爭議〉，營建知訊，第177期，頁58-60，1997年10月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李家慶，〈工程計價漏項之爭議〉，營建知訊，第181期，頁61-63，1998年2月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李家慶，〈如何處理工程現場差異情況〉，營建知訊，第211期，頁71-75，2000年8月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李家慶，〈論工程合約數量增減之問題〉，營建知訊，第237期，頁59-64，2002年10月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李家慶，〈論工程契約變更〉，收於《2002年全國科技法律研討會論文集》，頁349-363，2002年11月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李家慶，〈論工程展延之索賠--兼論棄權條款之效力〉，收於《工程爭議處理》，頁45-58，2003年3月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 辛其亮，〈公共工程變更設計之責任問題〉，營建知訊，第118期，頁3-7，1992年7月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 何德操，〈國內、外工程合約變更條款及推定性變更之探討〉，工程，第69卷第3期，頁7-16，1996年3月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 林發立，〈工程合約實務問題泛論(4)--工程合約之定義、在我國法律上之定性、種類及特性〉，萬國法律，第81期，頁13-18，1995年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 林欣蓉、楊正綺，〈工期展延與情事變更原則適用關係之探討〉，收於《2002年全國科技法律研討會論文集》，頁443-473，2002年11月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 林誠二，〈情事變更原則之再探討〉，本土法學雜誌，第12期，頁57-76，2000年7月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 林誠二，〈再論誠實信用原則與權利濫用禁止原則之機能〉，本土法學雜誌，第22期，頁36-61，2001年5月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 姚志明等，〈誠信原則與附隨義務-民法研究會第二十三次學術研討會記錄〉，法學叢刊，第184期，頁135-161，2001年10月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 郭斯傑、戴弘燁，〈北二高工程合約變更案例之探討研究〉，土木水利，第25卷1期，頁79-101，1998年5月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 國永超，〈政府採購法完成立法有感〉，審計季刊，第十八卷第四期，頁80-97，1998年7月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 陳聰富，〈工程承攬契約之成立、解除與終止〉，臺灣本土法學雜誌，第3期，頁174-179，1999年8月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 陳煥文，〈工程圖說、規範、價目單「詳細表、單價分析表」不一致所生計價爭議〉，萬國法律，第95期，頁94-101，1997年10月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 黃柏夫，〈「誠實信用原則」與「情事變更原則」如何適用於工程展期糾紛？〉，萬國法律，第108期，頁13-18，1999年12月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 黃茂榮等，〈承攬之終止與解除之效力-民法研究會第五次研討會記錄〉，法學叢刊，第166期，頁102-117，1997年4月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 黃泰鋒，〈總價合約請求增加給付之爭議〉，營造天下，第73/74期，頁16-20，2002年2月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 葉英蕙，〈合約的風險管理〉，中鼎月刊，第249期，頁4-9，2000年4月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 楊芳賢，〈給付遲延時解除契約與損害賠償請求權關係之立法例以及我國民法第二百六十條等相關規定之探討〉，政大法學評論，第58期，頁167-203，1997年12月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 楊淑文，〈消費者保護法關於定型化契約規定在實務上之適用與評析〉，收於氏著，《新型契約與消費者保護法》，頁83-218，1999年5月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 楊與齡，〈論承攬契約定作人之義務〉，法學叢刊，第85期，頁5-7，1977年3月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 潘龍瑞，〈Choice of Contract Type- A Contractor View of Risk Perception〉，海軍軍官學校學報，第8期，頁1-5，1998年10月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 盧仲昱，〈工程中涉及工程顧問之相關爭議處理—以契約漏項及設計監造報酬為例〉，收於《工程爭議處理》，頁77-92，2003年3月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 蕭偉松，〈地質差異爭議處理〉，收於《工程爭議處理》，頁93-109，2003年3月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 顏玉明，〈營建工程之爭議管理—營建工程爭議預測及避免之研究〉，收於《2002中華決策科學研討會論文集》，頁647-652，2002年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 顏玉明，〈工程變更(Variations)之探討 — 以異常地質(Different Site Conditions)為對象〉，律師雜誌，第282期，頁87-94，2003年3月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 藍瀛芳，〈論工程契約的分類與統包 (下)〉，營建知訊，第247期，頁60-65，2003年8月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 羅明通，〈採購法規範之範圍及公平合理原則適用於採購行為之界線〉，律師雜誌，第249期，頁29-45，2000年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 羅明通，〈論工期展延費用之風險分擔（上）-從「不可歸責於承商」之角度談起〉，營建知訊，第232期，頁50-55， 2002年5月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 羅明通，〈論工期展延費用之風險分擔（下）-從「不可歸責於承商」之角度談起〉，營建知訊，第233期，頁59-64， 2002年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 三、 學位論文 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李金松，《營建工程契約風險分配之研究-以公共工程為中心》，中正大學法律研究所碩士論文，2003年。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李志峰，《公共工程統包契約規定之探討》，國立高雄第一科技大學營建工程所碩士論文，頁160、161，2003年。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 林孜俞，《公共工程契約之訂定與招標機關之義務》，臺灣大學法律研究所碩士論文，2002年7月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 張南薰，《情事變更原則在公共工程上之應用》，政治大學法律研究所碩士論文，2000年7月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 郭美伶，《公共工程契約要項之研究》，台灣科技大學營建工程研究所碩士論文，2000年。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 鄭錦榮，《重大公共工程合約變更管理之問題探討：以北部區域第二高速公路工程為例》，交通大學管理科學研究所碩士論文，1996年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 蕭偉松，《論營建工程遲延與情事變更原則之適用》，東吳大學法律研究所碩士論文，2001年8月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 戴弘燁，《國道工程合約變更案例之探討研究》，台灣大學土木工程學研究所碩士論文，1998年1月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 藍秉強，《由木柵線捷運工程仲裁案論工程遲延免責約款及風險分配》，東吳大學法律研究所碩士論文，1995年6月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 顧美春，《工程契約風險分配與常見爭議問題之研究》，交通大學科技法律研究所碩士論文，2002年。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 四、 研究報告 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王麗鳳，「政府採購管理制度之研究」，八十八年度公教出國專題研究報告，行政院人事行政局主辦，頁5，1999年9月30日。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 安信商務法律事務所，〈公共建設永續發展人才教育—各機關辦理公共工程常見司法爭議類型化之研究〉，行政院公共工程委員會委託研究，2002年12月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 理律法律事務所，〈公共建設永續發展人才教育-各機關辦理公共工程常見司法爭議類型化之研究(第二期)〉，行政院公共工程委員會委託研究，2003年12月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 理律法律事務所，〈政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析〉，行政院公共工程委員會委託研究，2003年12月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 楊淑文，〈工程契約之實務判決與仲裁判斷(八十五年起至八十九年止)〉，行政院國家科學委員會委託研究，2002年7月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 五、 工程契約條款 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 工程採購契約範本，2004年12月修訂。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 公共工程施工綱要規範一般條款，2004年7月22日，2.2版。（可於公共工程施工綱要規範整合中心網站下載：http://210.69.177.16/csi/） | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 交通部國道新建工程局一般條款，2003年10月。（可於國工局網站「出版服務」、「工程規範」下載。） | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 內政部營建署暨所屬各機關工程採購契約，2005年3月版。（可於內政部營建署網站「營建業務」、「工務組」下載） | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 台北市政府工程採購契約範本，2004年10月6日。（可於台北市政府工務局網站「政府採購法資訊」、「採購法令澄釋研析及契約等業務」下載） | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 貳、外文參考文獻資料 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Brian Eggleston, The ICE Conditions of Contract, Sixth Edition: A User`s Guide (1993). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Brian W. Totterdill, FIDIC Users’ Guide - A Practical Guide to the 1999 Red Book (2001). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | I.N. Duncan Wallace, Construction Contracts: Principles and Policies in Tort and Contract (1986). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | James J. O`Brien, Construction Change Orders: Impact, Avoidance, Documentation (1998). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Jimmie Hinze, Construction Contracts (1993). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | John Cibinic, Jr. & Ralph C. Nash, Jr., Administration of Government Contracts (3rd ed. 1995). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | John K. Sykes, Construction Claims (1999). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | John Murdoch & Will Hughes, Construction Contracts: Law and Management (2nd ed. 1996). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | John Uff, Construction Law (8th ed. 2002). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | McNeill Stokes, Construction Law in Contractor’s Language (1st ed. 1977). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Nael G. Bunni, The FIDIC Form of Contract: The Fourth Edition of the Red Book (2nd ed. 1997). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Paul Levin, Construction Contract Claims, Changes and Dispute Resolution (2nd ed. 1998). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Richard H. Clough & Glenn A. Sears, Construction Contracting (6th ed.1994). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Robert F. Cushman et al., Construction Change Order Claims (1994). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Robert F. Cushman et al., Proving and Pricing Construction Claims (2nd ed. 1996). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Robert Rubin et al., Construction Claims: Prevention and Resolution (2nd ed. 1992). | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | Stuart H. Bartholomew, Construction Contracting: Business and Legal Principles (2nd ed. 2002) | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | W. Noel Keyes, Government Contracts under the Federal Acquisition Regulation (1986). | zh_TW |
