1. NCCU Academic Hub
  2. 學術產出
  3. College of Law
  4. Theses
  5. Item

學術產出-Theses

Article View/Open

Publication Export

Google ScholarTM

政大圖書館

Citation Infomation

  • No doi shows Citation Infomation
題名 承包商對營建工程工期遲延及阻擾(Disruption)之索賠
作者 李昇蓉
貢獻者 黃 立
李昇蓉
關鍵詞 承包商
營建工程
工期遲延
阻擾
索賠
浮時
里程碑
要徑法
工程進度圖
進度落後
加速施工或趕工
不可歸責且可補償承攬人之遲延
遲延分析技術
展延工期
棄權條款
請求權基礎
物價調整
一式計價
比例法
工率降低
總公司管理費
衍生性損害
共同遲延
Disruption
Efficiency Loss
SCL
AIA
VOB
Fidic
Excusable and Compensable Delays
Acceleraion
Expedite Progress
Dispute Board
Increased Cost
No Damages for Delay Clause
Home Office Overheads
Concurrent Delay
Milestone
Float
日期 2008
上傳時間 14-Sep-2009 11:09:35 (UTC+8)
摘要 關於展延後所增加之費用是否得以索賠，亦影響業主成本支出與承包商利潤，於是關於工期之「時間」與「金錢」兩者，成為工程契約雙方最關心的議題。故從遲延索賠之目的，即可分成工期索賠與費用索賠兩方面探討之。
     
      工期之定義從指涉範圍之廣狹可分為三種層次，本文討論主要之範圍係指狹義的工程期限，即業主與個別承包商於營建工程契約中所約定承包商完成工程所需之時間，日曆天為國際工程慣例選用之工期計算方式。工期之始點，應以契約約定之開工(Commencement of Contract Time)日起算，而完工(Contract Completion)則為工期之終點，如何界定完工對於整體施工契約之重要性，在於判斷承包商是否遵守履約期限。事實上分析是工程是否遲延？可歸責於當事人哪一方？國內外工程實務界之看法，皆認為工程遲延係以用盡浮時而影響「要徑」為要件，故產生以要徑為基礎以判斷工程遲延之方法，此亦突顯要徑法所欲表彰之基本功能。本文認為承包商須先以網狀圖證明「主要徑」之工作受外來因素(即不可歸責於承攬人)之施工障礙影響，則定作人才應展延工期，亦才有後續展延期間增加費用索賠之問題。
     
      阻擾(Disruption)事件之產生，承包商有時同樣會遭受延後整體工程進度而可能逾期完工，或支出比預定計畫更多額外費用，以趕上原本進度之損害。阻擾之定義，依據英國SCL議定書第1.19.1條規定，為對於承包商正常工作之打擾、阻礙及干擾，導致較低之工率。如阻擾為業主所引起，可能會給予承包商依據契約或依據違約條款請求賠償之權利。但應特別區分者，乃阻擾與遲延仍為不同概念，遲延為延後完工，而阻擾則著重於生產力下降( Productivity Loss)及對於進度之打擾、阻礙、干擾，因此發生阻擾事件，僅「可能」發生逾期完工但並非絕對延後工期。故阻擾損害方面，與遲延損害相同，承包商必須證明阻擾可歸責於業主，且因業主阻擾承包商施工，導致其工率降低受有損害，但阻擾不限於要徑工作之干擾，縱使對非要徑工作之干擾亦得請求賠償損害，所以無須審視是否具備逾期完工之事實。因此當僅有阻擾事件發生卻未影響完工日時，承包商不會主張工作工期展延，但必定向業主請求可歸責於業主之阻擾造成工作效率降低( Reduced Efficiency of Workforce)之損失。
     
      於遲延事件中，僅有不可歸責並可補償承攬人之遲延(Excusable and Compensable Delays)，承包商一方面得請求展延工期，一方面得請求補償展延期間增加之費用。費用方面，因非可歸責於承包商之事由導致工程遲延，而業主指示承包商投入更多資源以提早完工，則屬於英美工程界所謂Acceleration(以下簡稱加速施工)之情況，此時業主亦應負擔補償承包商因加速施工產生之費用。於聯邦工程採購實務中，大部份涉及擬制加速施工之案例，皆為發生不可歸責且可補償承攬人遲延之情形，例如：實際為不可歸責於承攬人之遲延，定作人誤以為係可歸責於承攬人，而促使承攬人趕工以符合原定契約完工期限等情況。依據可歸責於哪一方之遲延來處理加速施工問題時，應掌握不可歸責於承攬人遲延之加速施工，原則上皆應支付額外費用，反之，若定作人就不可歸責於承攬人之遲延，已經准許展延足夠之工期，則不須支付加速施工之費用。至於得以展延多少時間，應以遲延分析技術判斷之，例如英國SCL議定書中介紹四種屬完工後處理展延工期問題之遲延分析技術，包括以下：1.The as-planned versus as-built method比較原規畫時程與竣工時程遲延分析法；2.The impacted as-planned method(What if analysis)原規劃時程影響後分析技術 ；3.The collapsed as-built method(But for as built analysis)重疊竣工時程分析技術； 4.The Protocol’s own TIA method(Retrospective TIA)英國SCL議定書之回復式時間影響分析法。
     
      遲延事件造成工期展延，而工期展延通常亦產生額外之增加費用(Increased Cost)。惟業主准許展延工期之主張，不必然表示承包商即得請求展延期間相關費用。若遲延可歸責於承包商，則承包商顯然必須自行承擔遲延之相關費用；若為可歸責於業主之遲延事件，相關之補償即包含承包商於展延期間所動用與時間相關之資源(Time-related Resources)。惟工程實務上承包商於證明工期展延期間所增加之費用及所受損害時，常因為工期時間過久、各種紀錄成本與保管費用等錯綜複雜因素，對於損害數額無法達到嚴格證明之舉證程度，能夠確實提出每筆支出費用單據之紀錄者較少見，特別是當承包商請求「一式計價」之項目時更遭遇此種難題。如果無法證明費用的支出，則整個索賠都付諸流水，在很多案例中，承包商雖然成功證明遲延為可補償的，卻因提出不適當證明使最後獲得之補償較索賠預期額度減少許多，例如：實務對於工率降低(Efficiency Loss)損害之計算與證明，目前仍無統一見解，因工率難以數量化，縱使承包商以其工地記錄資料提出某工率降低係數，工程師亦針對監控報表提出另一個係數，而兩者皆無法說明哪一個數據之可信度較高，且縱使雙方合意以某一工率降低系數為標準，則雙方對於哪一部份為可歸責於己之責任劃分意見也不同，此亦牽涉舉證責任問題。
     
      傳統訴訟需耗費大量金錢時間，或有部分以新興之非對抗式「替代性紛爭解決機制」( Alternative Dispute Resolution, 以下簡稱ADR)，例如仲裁 (Arbitration)， 調解(Mediation)，調停(Conciliation)， 調仲 (Med-Arb).，迷你審 (Mini Trial)等，以輔助傳統紛爭解決手段之不足。現行工程契約中，雙方通常事先約定將來發生工程爭議之解決方法，例如前開仲裁、調解等；而公共工程案件，若機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，依據政府採購法第85條之1規定，亦強制不接受調解建議或方案之機關，若日後廠商提付仲裁，其不得拒絕之方式，來促成先行階段 ，即「調解」階段中調解成立之機會，加速爭議之解決。但在一些案例中，仲裁、調解等機制卻依然產生如同傳統訴訟般費用過高、時間較長之相同問題。於雙方無法協商而須透過第三人介入，卻在希望更節省糾紛處理時間，及更貼近雙方各退一步以共同努力解決難題之協商精神之要求下，使另一爭端處理模式：「爭議處理委員會」(Dispute Board)之角色日漸重要。
"第一章 緒論 5
     第一節 問題之提出 5
     第二節 研究範圍 6
     第三節 研究方法 6
     第四節 本文架構 7
     第二章 工期概說 12
     第一節 工期之定義與種類 12
     第一項 總說 12
     第二項 定義 14
     第二項 計算方式：工作天、日曆天、限期完工 15
     壹、限期完工 16
     貳、工作天 17
     参、日曆天 20
     第二節 承包商之時間義務 24
     第一項 總說 24
     第二項 開工 28
     第三項 完工 31
     壹、民法第492條規定之問題 31
     貳、實質完工之概念 34
     第四項 工程進度 38
     壹、工作時程圖 38
     貳、浮時 42
     參、要徑 47
     肆、里程碑 49
     伍、停工 56
     第三節 遲延及阻擾 58
     第一項 定義與區別 58
     第二項 影響因素 60
     第三項 損害分析 61
     第三章 索賠流程 64
     第一節 確認遲延或阻擾 64
     第一項 預測遲延或阻擾 64
     第二項 減輕遲延或阻擾 65
     第三項 紀錄遲延或阻擾 67
     第二節 處理遲延或阻擾之主張 69
     第一項 提出程序 69
     壹、工程慣例之約款 69
     貳、未遵守程序之效果 72
     第二項 協商 75
     第三節 分析遲延或阻擾之主張 77
     第一項 遲延類型 77
     壹、我國法 77
     貳、英美工程法 88
     第二項 遲延之效果 99
     壹、無法提早完工 99
     貳、趕工或加速施工 100
     參、工率降低 107
     肆、重新規劃進度 110
     伍、增加與工期相關之時間費用 110
     陸、第三人索賠 111
     柒、契約終止 112
     捌、停工 112
     第三項 遲延分析技術 113
     壹、總說 113
     貳、工程時程 114
     参、預測時間分析影響分析 116
     肆、回復式時間影響分析 117
     第四項 棄權條款 124
     壹、我國法 125
     貳、英美工程法 128
     第四章 索賠之項目 134
     第一節 總說 134
     第二節 請求權基礎與給付性質 136
     第一項 我國法 136
     壹、民法第231條定作人給付遲延之損害賠償 136
     貳、民法第227條之2情事變更原則之增加給付 137
     第二項 英美工程法 140
     第三節 索賠之舉證 142
     第一項 我國法 143
     第二項 英美工程法 144
     第四節 索賠項目及其計算 146
     第一項 我國法 147
     壹、直接費用 148
     貳、間接費用 157
     参、利潤 162
     第二項 英美工程法 163
     壹、直接損害 163
     貳、衍生性損害 176
     第五章 爭議索賠之模式 179
     第一節 承包商之索賠管理 179
     第二節 索賠爭議之解決途徑 179
     第一項 現行方式 180
     第二項 替代方式 181
     文獻參考
     附錄
     "
參考文獻 一、中文部分
(一)書籍
王伯儉，工程糾紛與索賠實務(元照出版，2003)。
王兆俊，國際建築工程索賠案例詳解(海洋出版社，2007)。
中華民國仲裁協會，工程仲裁案例選輯(一)(2000)。
中華民國仲裁協會，工程仲裁案例選輯(二)(2001)。
中華民國營建管理協會，工程爭議案例分析研習會論文集( 2004)。
古嘉諄、劉志鵬主編，工程法律實務研析(一)(元照出版，2004)。
古嘉諄、劉志鵬主編，工程法律實務研析(二)(元照出版，2006)。
行政院公共工程委員會，政府採購履約爭議處理案例彙編(2003)。
行政院公共工程委員會，政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析(2004)。
安信商務法律事務所，行政院公共工程委員會「各機關辦理公共工程常見司法爭議類型化之研究」(2002)。
何柏森等，工程項目管理的國際慣例(中國建築工業出版社，2007)。
李家慶，工程法律與索賠實務(理律文教基金會，2004)。
李家慶等，工程爭議處理(台灣營建研究院，2003)。
林耀煌，營建工程施工規劃與管理控制(長松出版社，1998)。
理律法律事務所，行政院公共工程委員會「政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析」成果報告(2003)。
梁鑑等，國際工程施工索賠(中國建築工業出版社，第二版， 2007)。
張水波、何伯森，FIDIC新版合同條件導讀與解讀(中國建築工業出版社，2006)。
楊芳賢，承攬，民法債編各論（上）(黃立編，元照出版，2004)。
謝哲勝、李金松，工程契約理論與求償實務(翰蘆出版社，2005)。
Peter B.B. Turney 著，陳儀譯，作業基礎成本管理的第一本書(2006)。
(二)期刊
丁穩勝，展延工期與展期費用之法律及經濟分析，營造天下，第106期(2004)。
王伯儉，延長工期之費用求償，營造天下，第41期(1999)。
孔繁琦，淺論施工爭議之求償與舉證(上)，營造天下，第103期( 2004)。
余文恭，工程成本之法律求償分析，營造天下，第320期(2006)。
余文恭，從工程契約動態發展論工程契約之變更—兼論FIDIC 紅皮書之相關規定〉，法令月刊，第55 卷第12 期(2004)。
李金松，異常工地狀況損失的風險分配與求償，營建天下，第109期(2005)。
林曉瑩、黃麗蓉，論業主與承包商之共同遲延(上)(下)，營建知訊，第269期(2005)。
姚乃嘉，回歸仲裁制度，與國際接軌，營建知訊，第274期(2005)。
洪妙晶，工期遲延請求展延工期及損害賠償之研究，營造天下，第75期(2002)。
郭斯傑、詹前輝，浮時所有權及工程耽延責任歸屬之探討，台大工程學刊，第64期(1995)。
陳建宇，淺談工程合約工期之訂定，營建管理季刊，第35期(1998)。
張國清，因延長工期而請求費用之仲裁及撤銷仲裁判斷之訴案例解析(上)(下)，營造天下，第81，82 期(2002)。
黃泰峰，工期展延合理補償之請求依據－論情事變更原則適用性，營造天下，第40期，(1999)。
楊芳賢，承攬人工作之遲延─論民法第五百零二條及第五百零三條解除契約規定之問題，國立台灣大學法學論叢，第30 卷第1 期(2001)。
楊智斌、尹碧娟，國外工程遲延分析技術之比較(上)(下)，營建知訊，第281，282期(2006)。
劉志鵬，不可規則於承包商之事由致公共工程遲延時，承包商能同時請求延長工期與損害賠償嗎？，寰瀛法訊創刊號(1998)。
盧仲昱，工程中涉及工程顧問之相關爭議處理－以契約漏項及設計監造報酬為例，工程爭議處理(2003)。
顏玉明，工程變更之探討─以異常地質為對象，律師雜誌，第282期(2003)。
羅明通，論工期展延費用之風險分擔－從不可歸責於廠商之角度談起(上)(下)，營建知訊，第232，233 期(2002)。
藍秉強，從工期索賠爭議到逾期罰款爭議的趨勢預測，仲裁第71 期(2004)。
藍秉強，工程爭議案索賠之準備(上)，營建知訊，第272期(2005)。
(三)論文
尹碧娟，工程時程遲延分析方法之研究，中華大學營建管理研究所(2004)。
呂純純，公共工程逾期爭議之研究，政治大學法律學研究所(2004)。
吳翔文，工程遲延相關爭議問題研究，台北大學法律專業研究所(2006)。
吳萬疆，以作業基礎成本法計算因工期展延所生間接成本之研究，中央大學營建管理研究所(2007)。
陳世超，機關辦理工程採購涉及契約變更爭議之研究，政治大學法學院在職專班碩士(2007)。
陳玉潔，工程契約變更之爭議問題研究，政治大學法律學研究所(2005)。
陳英本，承包商因工期展延衍生工程成本之探討，中央大學土木工程研究所(2005)。
張南薰，情事變更原則在公共工程上之應用，政治大學法律研究所(2000)。
張嘉琪，共同遲延責任分配之系統化分析方法，中央大學營建管理研究所(2007)。
鄭明龍，營建工程遲延分析，高雄第一科技大學營建工程系碩士論文(2001)。
盧仲昱，營建工程契約遲延問題之研究，東吳大學法律研究所碩士論文(1994)。
蕭偉松，論營建工程遲延與情事變更原則之適用，東吳大學法律專業碩士(2001)。
羅天健，公共工程保證金與保證保險之研究，東吳大學碩士論文(2006)。
顧美春，工程契約風險分配與常見爭議問題之研究，交通大學科技法律研究(2002)。
(四)工程契約範本
內政部營建署，內政部營建署暨所屬各機關工程採購契約(2008)。
行政院公共工程委員會，工程採購契約範本(2007)。
行政院公共工程委員會，採購契約要項(2006)。
行政院公共工程委員會，廠商延誤履約進度處理要點(2002)。
行政院公共工程委員會，機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則(2008.12)。
行政院公共工程委員會，投標須知範本(2008)。
交通部臺灣區國道高速公路局，交通部台灣區國道高速公路局一般條款(2007)。
交通部臺灣區國道新建工程局，交通部台灣居國道新建工程局一般條款(2003)。
臺北市政府，臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點(2007)。
二、外文部分
(一)工程契約範本
Federal Acquisition Regulation, available at http://www.arnet.gov/far/
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils, FIDIC –The New Red Book(2005).
Society of Construction Law, Delay and Distruption Protocol, available at http://www.eotprotocol.com/
The American Institute of Architect, General Conditions of the Contract for Construction,A201-2007, available at
http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aias076835.pdf
The Institute of Civil Engineers, ICE Conditions of Contract Measurement Version, 7th edition : Guidance Notes(1999), available at http://www.ice.org.uk/bookshop/index.asp
The Joint Contract Tribunal, JCT Forms of Contract(1998), available at http://www.ribabookshops.com/site/title_pdfs/08072004172934.pdf
Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen(2006)
(二)書籍
Barry B. Bramble, Michael T. Callahan, Construction Dealy Claims -2006 Cumulative Supplement ( Aspen publishers, 3 ed. ,2006).
Barry B. Bramble, Michael F., et al., Avoiding and Resolving Construction Claims ( R.S. Means Company, INC., 1990).
Robert B. Ansley Sr. et al., Smith, Currie & Hancock LLP’s Common Sense Construction Law ( John Wiley & Sons, Inc., 2 ed., 2001).
Kieth Pickavance, Delay and Disruption In Construction Contracts (LLP, 2 ed., 2000).
Steven G.M. Stein, Construction Law -1989 Cumulative Supplement, Volume 2(Times Mirror Books, 1989).
Theodore J. Trauner, Jr., Construction Delays ( R.S. MeansCompany, INC., 1990).
James G. Zack Jr., Calculation and Recovery of Home / Head office Overhead (2002).
(三)期刊
Anania Mbabazi, Tarek Hegazy, Frank Saccomanno, Modified But-For Method for Delay Analysis, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 131, No. 10, pp. 1142-1144 (2005).
Abdulaziz A. Bubshait and Michael J. Cunningham, Management of Concurrent Delay in Construction, Cost Engineering, Vol. 46, No. 6, pp. 22-28 (2004).
David Arditi and Thanat Pattanakitchamroon, “Selecting a Delay Analysis Method in Resolving Construction Claims, International Journal of Project Management, Vol. 24, pp. 145-155(2006).
John R. Spittler, Analyzing Concurrent Delay when Using the Lean Approach to Scheduling, AACE International Transactions (2003).
James G. Zack Jr., But-For Schedules-Analysis and Defense, Cost Engineering, Vol.43, No. 8, pp.18-23 (2001).
Khalid S. Al-Gahtani , Dr. Satish B. Mohan, Total Float Management for Delay Analysis, Cost Engineering, Vol. 49, No. 2, pp.32-37 (2007).
Kirk D. Gothand, Schedule Delay Analysis: Modified Windows Approach, Cost Engineering, Vol.45, No9, pp.18-23(2003).
Satish B. Mohan, Khalid S. Al-Gahtani, Concurrent Delay Analysis Techniques and Improvements, Cost Engineering, Vol. 48, No.9, pp. 12-21 (2006).
Tarek Hegazy and Kehui Zhang, Daily Windows Delay Analysis, Journal of Construction Engineering and Management, Vol.131, No. 5, pp. 505-512(2005).
Victor M. Ostrowski and Michael T. Midgette, Concurrent Delay Analysis in Litigation, Cost Engineering, Vol. 48, No. 1, pp. 30-37(2006).
Vera A Lovejoy, Claims Schedule Development and Analysis: Collapsed As-Built Scheduling for Beginners, Cost Engineering, Vol. 46, No. 1, pp. 27-30 (2004).
描述 碩士
國立政治大學
法律學研究所
95651008
97
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095651008
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 黃 立zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 李昇蓉zh_TW
dc.creator (作者) 李昇蓉zh_TW
dc.date (日期) 2008en_US
dc.date.accessioned 14-Sep-2009 11:09:35 (UTC+8)-
dc.date.available 14-Sep-2009 11:09:35 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 14-Sep-2009 11:09:35 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0095651008en_US
dc.identifier.uri (URI) https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31621-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 法律學研究所zh_TW
dc.description (描述) 95651008zh_TW
dc.description (描述) 97zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 關於展延後所增加之費用是否得以索賠，亦影響業主成本支出與承包商利潤，於是關於工期之「時間」與「金錢」兩者，成為工程契約雙方最關心的議題。故從遲延索賠之目的，即可分成工期索賠與費用索賠兩方面探討之。
     
      工期之定義從指涉範圍之廣狹可分為三種層次，本文討論主要之範圍係指狹義的工程期限，即業主與個別承包商於營建工程契約中所約定承包商完成工程所需之時間，日曆天為國際工程慣例選用之工期計算方式。工期之始點，應以契約約定之開工(Commencement of Contract Time)日起算，而完工(Contract Completion)則為工期之終點，如何界定完工對於整體施工契約之重要性，在於判斷承包商是否遵守履約期限。事實上分析是工程是否遲延？可歸責於當事人哪一方？國內外工程實務界之看法，皆認為工程遲延係以用盡浮時而影響「要徑」為要件，故產生以要徑為基礎以判斷工程遲延之方法，此亦突顯要徑法所欲表彰之基本功能。本文認為承包商須先以網狀圖證明「主要徑」之工作受外來因素(即不可歸責於承攬人)之施工障礙影響，則定作人才應展延工期，亦才有後續展延期間增加費用索賠之問題。
     
      阻擾(Disruption)事件之產生，承包商有時同樣會遭受延後整體工程進度而可能逾期完工，或支出比預定計畫更多額外費用，以趕上原本進度之損害。阻擾之定義，依據英國SCL議定書第1.19.1條規定，為對於承包商正常工作之打擾、阻礙及干擾，導致較低之工率。如阻擾為業主所引起，可能會給予承包商依據契約或依據違約條款請求賠償之權利。但應特別區分者，乃阻擾與遲延仍為不同概念，遲延為延後完工，而阻擾則著重於生產力下降( Productivity Loss)及對於進度之打擾、阻礙、干擾，因此發生阻擾事件，僅「可能」發生逾期完工但並非絕對延後工期。故阻擾損害方面，與遲延損害相同，承包商必須證明阻擾可歸責於業主，且因業主阻擾承包商施工，導致其工率降低受有損害，但阻擾不限於要徑工作之干擾，縱使對非要徑工作之干擾亦得請求賠償損害，所以無須審視是否具備逾期完工之事實。因此當僅有阻擾事件發生卻未影響完工日時，承包商不會主張工作工期展延，但必定向業主請求可歸責於業主之阻擾造成工作效率降低( Reduced Efficiency of Workforce)之損失。
     
      於遲延事件中，僅有不可歸責並可補償承攬人之遲延(Excusable and Compensable Delays)，承包商一方面得請求展延工期，一方面得請求補償展延期間增加之費用。費用方面，因非可歸責於承包商之事由導致工程遲延，而業主指示承包商投入更多資源以提早完工，則屬於英美工程界所謂Acceleration(以下簡稱加速施工)之情況，此時業主亦應負擔補償承包商因加速施工產生之費用。於聯邦工程採購實務中，大部份涉及擬制加速施工之案例，皆為發生不可歸責且可補償承攬人遲延之情形，例如：實際為不可歸責於承攬人之遲延，定作人誤以為係可歸責於承攬人，而促使承攬人趕工以符合原定契約完工期限等情況。依據可歸責於哪一方之遲延來處理加速施工問題時，應掌握不可歸責於承攬人遲延之加速施工，原則上皆應支付額外費用，反之，若定作人就不可歸責於承攬人之遲延，已經准許展延足夠之工期，則不須支付加速施工之費用。至於得以展延多少時間，應以遲延分析技術判斷之，例如英國SCL議定書中介紹四種屬完工後處理展延工期問題之遲延分析技術，包括以下：1.The as-planned versus as-built method比較原規畫時程與竣工時程遲延分析法；2.The impacted as-planned method(What if analysis)原規劃時程影響後分析技術 ；3.The collapsed as-built method(But for as built analysis)重疊竣工時程分析技術； 4.The Protocol’s own TIA method(Retrospective TIA)英國SCL議定書之回復式時間影響分析法。
     
      遲延事件造成工期展延，而工期展延通常亦產生額外之增加費用(Increased Cost)。惟業主准許展延工期之主張，不必然表示承包商即得請求展延期間相關費用。若遲延可歸責於承包商，則承包商顯然必須自行承擔遲延之相關費用；若為可歸責於業主之遲延事件，相關之補償即包含承包商於展延期間所動用與時間相關之資源(Time-related Resources)。惟工程實務上承包商於證明工期展延期間所增加之費用及所受損害時，常因為工期時間過久、各種紀錄成本與保管費用等錯綜複雜因素，對於損害數額無法達到嚴格證明之舉證程度，能夠確實提出每筆支出費用單據之紀錄者較少見，特別是當承包商請求「一式計價」之項目時更遭遇此種難題。如果無法證明費用的支出，則整個索賠都付諸流水，在很多案例中，承包商雖然成功證明遲延為可補償的，卻因提出不適當證明使最後獲得之補償較索賠預期額度減少許多，例如：實務對於工率降低(Efficiency Loss)損害之計算與證明，目前仍無統一見解，因工率難以數量化，縱使承包商以其工地記錄資料提出某工率降低係數，工程師亦針對監控報表提出另一個係數，而兩者皆無法說明哪一個數據之可信度較高，且縱使雙方合意以某一工率降低系數為標準，則雙方對於哪一部份為可歸責於己之責任劃分意見也不同，此亦牽涉舉證責任問題。
     
      傳統訴訟需耗費大量金錢時間，或有部分以新興之非對抗式「替代性紛爭解決機制」( Alternative Dispute Resolution, 以下簡稱ADR)，例如仲裁 (Arbitration)， 調解(Mediation)，調停(Conciliation)， 調仲 (Med-Arb).，迷你審 (Mini Trial)等，以輔助傳統紛爭解決手段之不足。現行工程契約中，雙方通常事先約定將來發生工程爭議之解決方法，例如前開仲裁、調解等；而公共工程案件，若機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，依據政府採購法第85條之1規定，亦強制不接受調解建議或方案之機關，若日後廠商提付仲裁，其不得拒絕之方式，來促成先行階段 ，即「調解」階段中調解成立之機會，加速爭議之解決。但在一些案例中，仲裁、調解等機制卻依然產生如同傳統訴訟般費用過高、時間較長之相同問題。於雙方無法協商而須透過第三人介入，卻在希望更節省糾紛處理時間，及更貼近雙方各退一步以共同努力解決難題之協商精神之要求下，使另一爭端處理模式：「爭議處理委員會」(Dispute Board)之角色日漸重要。		zh_TW
dc.description.abstract (摘要) "第一章 緒論 5
     第一節 問題之提出 5
     第二節 研究範圍 6
     第三節 研究方法 6
     第四節 本文架構 7
     第二章 工期概說 12
     第一節 工期之定義與種類 12
     第一項 總說 12
     第二項 定義 14
     第二項 計算方式：工作天、日曆天、限期完工 15
     壹、限期完工 16
     貳、工作天 17
     参、日曆天 20
     第二節 承包商之時間義務 24
     第一項 總說 24
     第二項 開工 28
     第三項 完工 31
     壹、民法第492條規定之問題 31
     貳、實質完工之概念 34
     第四項 工程進度 38
     壹、工作時程圖 38
     貳、浮時 42
     參、要徑 47
     肆、里程碑 49
     伍、停工 56
     第三節 遲延及阻擾 58
     第一項 定義與區別 58
     第二項 影響因素 60
     第三項 損害分析 61
     第三章 索賠流程 64
     第一節 確認遲延或阻擾 64
     第一項 預測遲延或阻擾 64
     第二項 減輕遲延或阻擾 65
     第三項 紀錄遲延或阻擾 67
     第二節 處理遲延或阻擾之主張 69
     第一項 提出程序 69
     壹、工程慣例之約款 69
     貳、未遵守程序之效果 72
     第二項 協商 75
     第三節 分析遲延或阻擾之主張 77
     第一項 遲延類型 77
     壹、我國法 77
     貳、英美工程法 88
     第二項 遲延之效果 99
     壹、無法提早完工 99
     貳、趕工或加速施工 100
     參、工率降低 107
     肆、重新規劃進度 110
     伍、增加與工期相關之時間費用 110
     陸、第三人索賠 111
     柒、契約終止 112
     捌、停工 112
     第三項 遲延分析技術 113
     壹、總說 113
     貳、工程時程 114
     参、預測時間分析影響分析 116
     肆、回復式時間影響分析 117
     第四項 棄權條款 124
     壹、我國法 125
     貳、英美工程法 128
     第四章 索賠之項目 134
     第一節 總說 134
     第二節 請求權基礎與給付性質 136
     第一項 我國法 136
     壹、民法第231條定作人給付遲延之損害賠償 136
     貳、民法第227條之2情事變更原則之增加給付 137
     第二項 英美工程法 140
     第三節 索賠之舉證 142
     第一項 我國法 143
     第二項 英美工程法 144
     第四節 索賠項目及其計算 146
     第一項 我國法 147
     壹、直接費用 148
     貳、間接費用 157
     参、利潤 162
     第二項 英美工程法 163
     壹、直接損害 163
     貳、衍生性損害 176
     第五章 爭議索賠之模式 179
     第一節 承包商之索賠管理 179
     第二節 索賠爭議之解決途徑 179
     第一項 現行方式 180
     第二項 替代方式 181
     文獻參考
     附錄
     "		-
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論 5
     第一節 問題之提出 5
     第二節 研究範圍 6
     第三節 研究方法 6
     第四節 本文架構 7
     第二章 工期概說 12
     第一節 工期之定義與種類 12
     第一項 總說 12
     第二項 定義 14
     第二項 計算方式：工作天、日曆天、限期完工 15
     壹、限期完工 16
     貳、工作天 17
     参、日曆天 20
     第二節 承包商之時間義務 24
     第一項 總說 24
     第二項 開工 28
     第三項 完工 31
     壹、民法第492條規定之問題 31
     貳、實質完工之概念 34
     第四項 工程進度 38
     壹、工作時程圖 38
     貳、浮時 42
     參、要徑 47
     肆、里程碑 49
     伍、停工 56
     第三節 遲延及阻擾 58
     第一項 定義與區別 58
     第二項 影響因素 60
     第三項 損害分析 61
     第三章 索賠流程 64
     第一節 確認遲延或阻擾 64
     第一項 預測遲延或阻擾 64
     第二項 減輕遲延或阻擾 65
     第三項 紀錄遲延或阻擾 67
     第二節 處理遲延或阻擾之主張 69
     第一項 提出程序 69
     壹、工程慣例之約款 69
     貳、未遵守程序之效果 72
     第二項 協商 75
     第三節 分析遲延或阻擾之主張 77
     第一項 遲延類型 77
     壹、我國法 77
     貳、英美工程法 88
     第二項 遲延之效果 99
     壹、無法提早完工 99
     貳、趕工或加速施工 100
     參、工率降低 107
     肆、重新規劃進度 110
     伍、增加與工期相關之時間費用 110
     陸、第三人索賠 111
     柒、契約終止 112
     捌、停工 112
     第三項 遲延分析技術 113
     壹、總說 113
     貳、工程時程 114
     参、預測時間分析影響分析 116
     肆、回復式時間影響分析 117
     第四項 棄權條款 124
     壹、我國法 125
     貳、英美工程法 128
     第四章 索賠之項目 134
     第一節 總說 134
     第二節 請求權基礎與給付性質 136
     第一項 我國法 136
     壹、民法第231條定作人給付遲延之損害賠償 136
     貳、民法第227條之2情事變更原則之增加給付 137
     第二項 英美工程法 140
     第三節 索賠之舉證 142
     第一項 我國法 143
     第二項 英美工程法 144
     第四節 索賠項目及其計算 146
     第一項 我國法 147
     壹、直接費用 148
     貳、間接費用 157
     参、利潤 162
     第二項 英美工程法 163
     壹、直接損害 163
     貳、衍生性損害 176
     第五章 爭議索賠之模式 179
     第一節 承包商之索賠管理 179
     第二節 索賠爭議之解決途徑 179
     第一項 現行方式 180
     第二項 替代方式 181
     文獻參考
     附錄		zh_TW
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095651008en_US
dc.subject (關鍵詞) 承包商zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 營建工程zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 工期遲延zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 阻擾zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 索賠zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 浮時zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 里程碑zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 要徑法zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 工程進度圖zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 進度落後zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 加速施工或趕工zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 不可歸責且可補償承攬人之遲延zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 遲延分析技術zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 展延工期zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 棄權條款zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 請求權基礎zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 物價調整zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 一式計價zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 比例法zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 工率降低zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 總公司管理費zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 衍生性損害zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 共同遲延zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Disruptionen_US
dc.subject (關鍵詞) Efficiency Lossen_US
dc.subject (關鍵詞) SCLen_US
dc.subject (關鍵詞) AIAen_US
dc.subject (關鍵詞) VOBen_US
dc.subject (關鍵詞) Fidicen_US
dc.subject (關鍵詞) Excusable and Compensable Delaysen_US
dc.subject (關鍵詞) Acceleraionen_US
dc.subject (關鍵詞) Expedite Progressen_US
dc.subject (關鍵詞) Dispute Boarden_US
dc.subject (關鍵詞) Increased Costen_US
dc.subject (關鍵詞) No Damages for Delay Clauseen_US
dc.subject (關鍵詞) Home Office Overheadsen_US
dc.subject (關鍵詞) Concurrent Delayen_US
dc.subject (關鍵詞) Milestoneen_US
dc.subject (關鍵詞) Floaten_US
dc.title (題名) 承包商對營建工程工期遲延及阻擾(Disruption)之索賠zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 一、中文部分zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) (一)書籍zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 王伯儉，工程糾紛與索賠實務(元照出版，2003)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 王兆俊，國際建築工程索賠案例詳解(海洋出版社，2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 中華民國仲裁協會，工程仲裁案例選輯(一)(2000)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 中華民國仲裁協會，工程仲裁案例選輯(二)(2001)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 中華民國營建管理協會，工程爭議案例分析研習會論文集( 2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 古嘉諄、劉志鵬主編，工程法律實務研析(一)(元照出版，2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 古嘉諄、劉志鵬主編，工程法律實務研析(二)(元照出版，2006)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院公共工程委員會，政府採購履約爭議處理案例彙編(2003)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院公共工程委員會，政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析(2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 安信商務法律事務所，行政院公共工程委員會「各機關辦理公共工程常見司法爭議類型化之研究」(2002)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 何柏森等，工程項目管理的國際慣例(中國建築工業出版社，2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 李家慶，工程法律與索賠實務(理律文教基金會，2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 李家慶等，工程爭議處理(台灣營建研究院，2003)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 林耀煌，營建工程施工規劃與管理控制(長松出版社，1998)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 理律法律事務所，行政院公共工程委員會「政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析」成果報告(2003)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 梁鑑等，國際工程施工索賠(中國建築工業出版社，第二版， 2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 張水波、何伯森，FIDIC新版合同條件導讀與解讀(中國建築工業出版社，2006)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 楊芳賢，承攬，民法債編各論（上）(黃立編，元照出版，2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 謝哲勝、李金松，工程契約理論與求償實務(翰蘆出版社，2005)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Peter B.B. Turney 著，陳儀譯，作業基礎成本管理的第一本書(2006)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) (二)期刊zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 丁穩勝，展延工期與展期費用之法律及經濟分析，營造天下，第106期(2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 王伯儉，延長工期之費用求償，營造天下，第41期(1999)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 孔繁琦，淺論施工爭議之求償與舉證(上)，營造天下，第103期( 2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 余文恭，工程成本之法律求償分析，營造天下，第320期(2006)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 余文恭，從工程契約動態發展論工程契約之變更—兼論FIDIC 紅皮書之相關規定〉，法令月刊，第55 卷第12 期(2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 李金松，異常工地狀況損失的風險分配與求償，營建天下，第109期(2005)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 林曉瑩、黃麗蓉，論業主與承包商之共同遲延(上)(下)，營建知訊，第269期(2005)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 姚乃嘉，回歸仲裁制度，與國際接軌，營建知訊，第274期(2005)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 洪妙晶，工期遲延請求展延工期及損害賠償之研究，營造天下，第75期(2002)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 郭斯傑、詹前輝，浮時所有權及工程耽延責任歸屬之探討，台大工程學刊，第64期(1995)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 陳建宇，淺談工程合約工期之訂定，營建管理季刊，第35期(1998)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 張國清，因延長工期而請求費用之仲裁及撤銷仲裁判斷之訴案例解析(上)(下)，營造天下，第81，82 期(2002)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 黃泰峰，工期展延合理補償之請求依據－論情事變更原則適用性，營造天下，第40期，(1999)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 楊芳賢，承攬人工作之遲延─論民法第五百零二條及第五百零三條解除契約規定之問題，國立台灣大學法學論叢，第30 卷第1 期(2001)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 楊智斌、尹碧娟，國外工程遲延分析技術之比較(上)(下)，營建知訊，第281，282期(2006)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 劉志鵬，不可規則於承包商之事由致公共工程遲延時，承包商能同時請求延長工期與損害賠償嗎？，寰瀛法訊創刊號(1998)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 盧仲昱，工程中涉及工程顧問之相關爭議處理－以契約漏項及設計監造報酬為例，工程爭議處理(2003)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 顏玉明，工程變更之探討─以異常地質為對象，律師雜誌，第282期(2003)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 羅明通，論工期展延費用之風險分擔－從不可歸責於廠商之角度談起(上)(下)，營建知訊，第232，233 期(2002)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 藍秉強，從工期索賠爭議到逾期罰款爭議的趨勢預測，仲裁第71 期(2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 藍秉強，工程爭議案索賠之準備(上)，營建知訊，第272期(2005)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) (三)論文zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 尹碧娟，工程時程遲延分析方法之研究，中華大學營建管理研究所(2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 呂純純，公共工程逾期爭議之研究，政治大學法律學研究所(2004)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 吳翔文，工程遲延相關爭議問題研究，台北大學法律專業研究所(2006)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 吳萬疆，以作業基礎成本法計算因工期展延所生間接成本之研究，中央大學營建管理研究所(2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 陳世超，機關辦理工程採購涉及契約變更爭議之研究，政治大學法學院在職專班碩士(2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 陳玉潔，工程契約變更之爭議問題研究，政治大學法律學研究所(2005)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 陳英本，承包商因工期展延衍生工程成本之探討，中央大學土木工程研究所(2005)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 張南薰，情事變更原則在公共工程上之應用，政治大學法律研究所(2000)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 張嘉琪，共同遲延責任分配之系統化分析方法，中央大學營建管理研究所(2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 鄭明龍，營建工程遲延分析，高雄第一科技大學營建工程系碩士論文(2001)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 盧仲昱，營建工程契約遲延問題之研究，東吳大學法律研究所碩士論文(1994)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 蕭偉松，論營建工程遲延與情事變更原則之適用，東吳大學法律專業碩士(2001)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 羅天健，公共工程保證金與保證保險之研究，東吳大學碩士論文(2006)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 顧美春，工程契約風險分配與常見爭議問題之研究，交通大學科技法律研究(2002)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) (四)工程契約範本zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 內政部營建署，內政部營建署暨所屬各機關工程採購契約(2008)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院公共工程委員會，工程採購契約範本(2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院公共工程委員會，採購契約要項(2006)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院公共工程委員會，廠商延誤履約進度處理要點(2002)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院公共工程委員會，機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則(2008.12)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院公共工程委員會，投標須知範本(2008)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 交通部臺灣區國道高速公路局，交通部台灣區國道高速公路局一般條款(2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 交通部臺灣區國道新建工程局，交通部台灣居國道新建工程局一般條款(2003)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 臺北市政府，臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點(2007)。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 二、外文部分zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) (一)工程契約範本zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Federal Acquisition Regulation, available at http://www.arnet.gov/far/zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils, FIDIC –The New Red Book(2005).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Society of Construction Law, Delay and Distruption Protocol, available at http://www.eotprotocol.com/zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) The American Institute of Architect, General Conditions of the Contract for Construction,A201-2007, available atzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aias076835.pdfzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) The Institute of Civil Engineers, ICE Conditions of Contract Measurement Version, 7th edition : Guidance Notes(1999), available at http://www.ice.org.uk/bookshop/index.aspzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) The Joint Contract Tribunal, JCT Forms of Contract(1998), available at http://www.ribabookshops.com/site/title_pdfs/08072004172934.pdfzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen(2006)zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) (二)書籍zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Barry B. Bramble, Michael T. Callahan, Construction Dealy Claims -2006 Cumulative Supplement ( Aspen publishers, 3 ed. ,2006).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Barry B. Bramble, Michael F., et al., Avoiding and Resolving Construction Claims ( R.S. Means Company, INC., 1990).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Robert B. Ansley Sr. et al., Smith, Currie & Hancock LLP’s Common Sense Construction Law ( John Wiley & Sons, Inc., 2 ed., 2001).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Kieth Pickavance, Delay and Disruption In Construction Contracts (LLP, 2 ed., 2000).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Steven G.M. Stein, Construction Law -1989 Cumulative Supplement, Volume 2(Times Mirror Books, 1989).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Theodore J. Trauner, Jr., Construction Delays ( R.S. MeansCompany, INC., 1990).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) James G. Zack Jr., Calculation and Recovery of Home / Head office Overhead (2002).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) (三)期刊zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Anania Mbabazi, Tarek Hegazy, Frank Saccomanno, Modified But-For Method for Delay Analysis, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 131, No. 10, pp. 1142-1144 (2005).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Abdulaziz A. Bubshait and Michael J. Cunningham, Management of Concurrent Delay in Construction, Cost Engineering, Vol. 46, No. 6, pp. 22-28 (2004).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) David Arditi and Thanat Pattanakitchamroon, “Selecting a Delay Analysis Method in Resolving Construction Claims, International Journal of Project Management, Vol. 24, pp. 145-155(2006).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) John R. Spittler, Analyzing Concurrent Delay when Using the Lean Approach to Scheduling, AACE International Transactions (2003).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) James G. Zack Jr., But-For Schedules-Analysis and Defense, Cost Engineering, Vol.43, No. 8, pp.18-23 (2001).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Khalid S. Al-Gahtani , Dr. Satish B. Mohan, Total Float Management for Delay Analysis, Cost Engineering, Vol. 49, No. 2, pp.32-37 (2007).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Kirk D. Gothand, Schedule Delay Analysis: Modified Windows Approach, Cost Engineering, Vol.45, No9, pp.18-23(2003).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Satish B. Mohan, Khalid S. Al-Gahtani, Concurrent Delay Analysis Techniques and Improvements, Cost Engineering, Vol. 48, No.9, pp. 12-21 (2006).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Tarek Hegazy and Kehui Zhang, Daily Windows Delay Analysis, Journal of Construction Engineering and Management, Vol.131, No. 5, pp. 505-512(2005).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Victor M. Ostrowski and Michael T. Midgette, Concurrent Delay Analysis in Litigation, Cost Engineering, Vol. 48, No. 1, pp. 30-37(2006).zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Vera A Lovejoy, Claims Schedule Development and Analysis: Collapsed As-Built Scheduling for Beginners, Cost Engineering, Vol. 46, No. 1, pp. 27-30 (2004).zh_TW